首页 法律在线咨询
城市
区县
热门城市
北京
上海
天津
南京
杭州
合肥
济南
长沙
广州
深圳
成都
选择城市
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
I I
J J
K K
L L
M M
N N
O O
P P
Q Q
R R
S S
T T
U U
V V
W W
X X
Y Y
Z Z
热门区县
和平区
河东区
河西区
南开区
河北区
红桥区
东丽区
西青区
津南区
北辰区
武清区
宝坻区
宁河县
静海县
蓟县
选择区县
省份
城市/区
北京
天津
上海
重庆
河北
河南
黑龙江
吉林
辽宁
山东
内蒙古
江苏
安徽
山西
陕西
甘肃
浙江
江西
湖北
湖南
贵州
四川
云南
新疆
宁夏
青海
西藏
广西
广东
福建
海南
台湾
香港
澳门
未知

承包工程不签合同导致纠纷诉至法院

2023-02-28 10:41

案件简介

原告二人是合伙关系。2019年11月23日,原告通过朋友的介绍认识被告公司的法定代表人。双方口头约定由原告包工包料,为被告公司的酒店房屋做拆建装修,施工期从2019年11月23日至2020年5月15日。双方达成口头协议后,原告当天就带领工人进场施工。原告根据被告公司提供的施工图纸,在公司人员的监督下分步施工,被告陆续支付了44万元的装修款。2020年春节过后,因为疫情爆发,原告无法进场继续施工,到2020年3月28日才可以进场,但被告公司仍要求原告必须按原工期完成,拖延一天就要扣款3万余元,双方无法继续合作导致出现纠纷,原告撤场。

案件详情

原告二人是合伙关系。2019年11月23日,原告通过朋友的介绍认识被告公司的法定代表人。双方口头约定由原告包工包料,为被告公司的酒店房屋做拆建装修,施工期从20191123日至2020515日。双方达成口头协议后,原告当天就带领工人进场施工。原告根据被告公司提供的施工图纸,在公司人员的监督下分步施工,被告陆续支付了44万元的装修款。2020年春节过后,因为疫情爆发,原告无法进场继续施工,到2020328日才可以进场,但被告公司仍要求原告必须按原工期完成,拖延一天就要扣款3万余元,双方无法继续合作导致出现纠纷,原告撤场。

原告撤场后认为已经完成75%左右的工程量,被告还欠90万余元未付,但被告表示工程款都已付清。原告为维护权利,起诉到法院。诉讼过程中,因目前已完成的工程价款无法确定,原告委托鉴定评估,经过评估后,确认目前的工程价款为59万元,法院判决被告支付原告剩余的工程款15万元。


查看全部
最新博文

意见反馈商务合作侵权投诉

Copyright 2005-2022. All rights reserved.

京ICP备09015944号-12 版权所有

京公网安备 11010502030846号

一天内响应| 近期帮助33967| 北京-朝阳区